Содержание:
ПРИМЕР ДОГОВОРА НА МОНТАЖ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.1. Исполнитель выполнит работы по монтажу и наладке системы безопасности (охранно пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т.п.) – далее по тексту системы, в помещениях НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ОБЪЕКТА.
2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).
2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.
4.Права, обязанности и ответственность сторон
4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;
4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.
4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора
4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.
4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.
5. Производство работ. Гарантии.
5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.
5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.
6.Порядок расторжения договора
6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.
7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.
7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнитель
ИНН _____, КПП ______
АДРЕС
Р/С _______
БАНК
БИК и иные реквизиты БАНКА
Исполнитель______________ Фамилия И.О.
ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчик
ИНН _____, КПП ______
АДРЕС
Р/С _______
БАНК
БИК и иные реквизиты БАНКА
Заказчик______________ Фамилия И.О.
ДОГОВОР НА МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Здесь рассматриваются, соответственно тематике сайта, договор на монтаж системы сигнализации (охранной, пожарной, охранно пожарной), на монтаж системы видеонаблюдения, которые можно скачать по соответствующим ссылкам. Также расскажу про договор на обслуживание (его тоже можно скачать) указанных систем (охранной, пожарной, охранно пожарной, видеонаблюдения).
Хочу заметить- отдельно договор монтажа каждой из названных систем безопасности рассматривать не вижу смысла, основные положения договора монтажа охранно пожарной сигнализации, видеонаблюдения схожи, аналогично договор обслуживания будет приведен также в общем виде. Про договор на проектирование пока упомяну вскользь.
Приведенные примеры договоров Вы можете скачать, после незначительных изменений, использовать для своих нужд. Замечу, что все приведенные договора рабочие, не раз заключенные, проверенные юридическими службами моих заказчиков. Признаюсь, я не сторонник многостраничных пудовых документов. Считаю их необходимыми при наличии достаточных условий подозревать недобросовестность какой либо из сторон.
Представленные примеры договоров монтажа, обслуживания систем безопасности, повторюсь, подразумевается охранная, пожарная, охранно пожарная сигнализация и системы видеонаблюдения, достаточно просты и прозрачны. Приводя пример как правильно составить договор того или иного вид работ, вкратце рассмотрю, прокомментирую основные положения договора (основные разделы договора).
Договор на монтаж сигнализации, видеонаблюдения
Наиболее принципиальными являются основные положения договора, касающиеся объема выполняемых работ, причем для каждой стороны. Следует уделить этому особое внимание, проект желательно иметь в любом случае, особенно для большого объема работ.
Особого смысла прописывать меры ответственности нет, достаточно пункта 7.3 приведенного примера договора. Возможные приложения к договору: проект системы сигнализации, видеонаблюдения (или акт обследования объекта, план сетей системы безопасности), инструкция по эксплуатации системы безопасности (может быть предоставлена после монтажных работ), перечень необходимых согласований со сторонними организациями, которые осуществляет каждая сторона.
Договор на проектирование достаточно прост. Основополагающим здесь должно являться техническое задание на проектирование. Безусловно, договор на проектирование должен предусматривать строгое соблюдение проектировщиком действующих нормативных документов, правил проектирования.
Договор на обслуживание сигнализации, видеонаблюдения
Должен определять периодичность, объем выполняемых работ обслуживания системы безопасности, порядок ведения документации, срок устранения неисправностей.
Скоро выложу договор охраны объекта охранным предприятием (ЧОП). Основным моментом здесь является ответственность охранной организации. Вполне естественно, этот пункт самый завуалированный, емкий, спорный.
© 2010-2020 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов
Договор на установку пожарной сигнализации
ДОГОВОР на установку пожарной сигнализации
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
1.2. Условия выполнения работ:
Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93», «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве _____________ в следующих местах: __________________________, используемые методы монтажа: __________________________.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС — _____ (__________) руб. Стоимость работ подтверждается ___________________________.
2.2. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:
Сроки оплаты: ____________________________________________.
2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.
Сроки выполнения работ по Договору:
Начальный срок — «___»___________ ____ г.
Конечный срок — «___»___________ ____ г.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______________________.
4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ______________________.
5.1. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Договор на установку охранно-пожарной сигнализации.
| г.Москва | «____» ____________ г. |
________________________ » именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Ген. директора ____________., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СЭБ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Ген. директора ___________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение работ по установке охранно-пожарной сигнализации в _______________________________ по адресу: г.Москва, ____________________________________
1.2 Заказчик обеспечивает выполнение правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии на объекте выполнения работ.
1.3 Документация по выполненной работе будет храниться у Заказчика.
2.1 Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________________ руб. 00 коп (_____________________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ____________ руб. ____ коп
2.2 Заказчик оплачивает предоплату в размере 50 % от стоимости договора ___________________ руб. __________ коп (_____________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ___________ руб.______ коп.
2.3 Исполнитель предъявляет Заказчику счет, акт сдачи-приемки на выполненные работ и счет- фактуру.
2.4 Форма оплаты — безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
2.5 Поле окончания работ выдается счет на оплату и акт выпаленных работ для оплаты выполненных работ
2.6. Оплата проводится в течении 5 рабочих дней после передачи счета, после чего выдается счет фактура и товарная накладная.
3. Ответственность сторон.
3.1 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.1 Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по обстоятельствам форс-мажора, возникшим после подписания настоящего Договора.
4.2 Обстоятельствами форс-мажора считаются стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, а также изменения в Законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон.
4.3. Сторона, которая подвергается действию обстоятельств непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными документами, после чего выполнение обязательств по Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств.
5.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору должны разрешаться путем переговоров между Сторонами и в соответствии с Законодательством РФ.
5.2. В случаях, когда Стороны не могут прийти к согласию, спор выносится на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
6. Срок действия договора.
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору обеими сторонами.
6.2 Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.
6.3 Договор, может быть расторгнут до истечения срока с предупреждением одной из сторон за один месяц.
9. Дополнительные условия.
9.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами.
9.2 Со дня подписания настоящего договора обеими сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к договору, не имеют юридической силы.
9.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
9.4 Гарантия на установленное оборудование при правильной его эксплуатации один год с момента установки.
9.5.Контактный телефон для связи с исполнителем Т. 8-495-789-76-05, 10-00 до 18-00 кроме выходных и праздников. В пятницу до 17-00
Договор на выполнение работ по монтажу систем автоматической охранно-пожарной сигнализации
к Извещению №7-ОПБ от «17» октября 2011 г.
на выполнение работ по монтажу систем автоматической охранно-пожарной сигнализации
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», Марий Эл – филиала » Костиной Эльвиры Ивановны, действующей на основании Положения об УФПС Республики Марий Эл – филиале », доверенности от 20 декабря 2010 года № 000/ЮД, с одной стороны, и _________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам размещения заказа путем проведения запроса котировок (Протокол от «___» ______________ 2011 года № ________), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить в установленный настоящим Договором и приложениями к нему срок за свой риск собственными силами, средствами и материалами комплекс работ по монтажу систем автоматической охранно-пожарной сигнализации в отделениях почтовой связи:
— ОПС Русские Шои по адресу: РМЭ, Куженерский район, с. Русские Шои, ул. Центральная, д. 10;
— ОПС Емешево по адресу: РМЭ, Горномарийский район, c. Емешево, ул. Григорьева, д. 79;
— ОПС Емелево по адресу: РМЭ, Горномарийский район, с. Емелево, ул. Емелево, д. 23Б;
— ОПС Шой-Шудумарь по адресу: РМЭ, Куженерский район, д. Шой-Шудумарь, ул. Рыбакова, д. 13;
— ОПС Цибикнур по адресу: РМЭ, Медведевский р-н, д. Цибикнур, ул. Пионерская, д. 8;
— ОПС Зашижемье по адресу: РМЭ, Сернурский район, с. Зашижемье, ул. Центральная, д. 10;
— ОПС Илеть по адресу: РМЭ, Параньгинский район, с. Илеть, ул. Заречная, д. 21;
— ОПС Большая Коклала по адресу: РМЭ, Сернурский район, д. Большая Коклала, ул. Большая Коклала, д.12;
— ОПС Горный Шумец по адресу: РМЭ, Юринский р-н, д. Горный Шумец, ул. Горный Шумец, д. 112;
— ОПС Большое Чигашево по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Большое Чигашево, д. 74;
— ОПС Кельмаксола по адресу: РМЭ, Советский район, д. Кельмаксола, ул. Ермакова, д. 24
(далее по тексту «Объекты») в соответствии с условиями настоящего договора и локальным сметным расчетом (Приложение к договору), а Заказчик обязуется принять эти работы и оплатить стоимость, установленную настоящим Договором.
1.2. Объем и стоимость работ определяются локальным сметным расчетом (далее по тексту – «локальный сметный расчет»).
1.3. Срок выполнения работ:
Работы должны быть начаты в течение пяти дней с даты подписания договора.
Работы должны быть закончены не позднее 31.12.2011 г.
1.4. На момент заключения настоящего договора Заказчиком предоставляется Подрядчику следующая документация, необходимая для проведения работ: Согласованный и утвержденный Заказчиком локальный сметный расчет на комплекс работ.
2. Стоимость договора.
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____________ (__________________) рублей __________ копеек. Стоимость определена на основании локального сметного расчета и складывается из стоимости работ, материалов Подрядчика и включает компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с выполнением работ по настоящему договору, и причитающееся ему вознаграждение.
2.2. Стоимость работ по договору является фиксированной на весь срок действия договора и изменению не подлежит.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить весь комплекс работ в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом в объеме и в сроки, установленные настоящим договором, и передать выполненные работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта;
3.1.2. выполнить скрытые работы, которые невозможно проверить внешним осмотром и контрольным обмером при составлении формы КС-2, и сдать Заказчику (ответственному лицу, осуществляющему технический надзор) перед последующими работами с составлением актов на скрытые работы.
3.1.3. поставить на Объекты необходимые для выполнения работ материалы, конструкции и комплектующие изделия, осуществить приемку, разгрузку, складирование; выбирать материалы и оборудование для выполнения работ в соответствии с локальным сметным расчетом;
3.1.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе строительных и ремонтных работ, пожарной безопасности и охране Объекта, требований законодательства об охране труда;
3.1.5. немедленно информировать Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлечь несоблюдение сроков выполнения работ;
3.1.6. исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика;
3.1.7. информировать Заказчика о заключении договоров субподряда для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечить контроль за ходом выполняемых субподрядчиками работ.
3.1.8. нести перед Заказчиком ответственность за ненадлежащее выполнение субподрядчиками работ по настоящему договору.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. обеспечить доступ персонала Подрядчика на все необходимые для проведения работ площади, а также создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;
3.2.2. на момент заключения настоящего договора передать Подрядчику документацию, перечень которой установлен в п.1.4. настоящего договора;
3.2.3. осуществлять приемку выполненных работ, в том числе скрытых немедленно, после получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ;
3.2.4. оплатить стоимость, определенную п.2.1. настоящего договора, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
3.2.5. обеспечить необходимые условия для выполнения работ на Объектах и хранения оборудования и инструмента;
3.2.6. если при осуществлении контроля и надзора Заказчик обнаружит отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, он обязан немедленно известить об этом Подрядчика.
3.3 Подрядчик вправе:
3.3.1. самостоятельно определять способ и порядок выполнения работ;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за выполнением работ;
3.4.2. Приостанавливать или запрещать производство работ, выполняемых с нарушением СНиП и норм действующего законодательства;
3.4.3. Отклонить предложение Подрядчика о привлечении к участию в строительстве субподрядчика при наличии на то серьезных оснований, направив в 5-ти дневный срок мотивированный отказ;
3.4.4. Предъявлять к Подрядчику требования по всем вопросам, возникающим в связи с привлечением к участию в строительстве субподрядчика, в том числе и по недостаткам строительных работ, произведенных последним.
4. Производство работ.
4.1. Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который осуществляет контроль и надзор за выполнением работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и подтверждает подписанием необходимую исполнительную документацию.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и во все помещения Объектов в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
4.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, будут соответствовать стандартам, техническим условиям и будут иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
4.3. При подготовке освидетельствования скрытых работ, приемки отдельных ответственных конструкций, пуско-наладочных и иных работ, требующих проведения приемо-сдаточных испытаний, Подрядчик по мере их готовности письменно информирует Заказчика за два рабочих дня до планируемых мероприятий.
Если освидетельствование скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика и восстановить ее.
4.4. Если Заказчик обнаружит, что какие-либо работы выполнены с нарушением требований, предъявляемых к качеству такого рода работ, Подрядчик обязуется своими силами и без увеличения стоимости настоящего договора выполнить эти работы заново для обеспечения их надлежащего качества.
Если Подрядчик в согласованный срок не исправит недостатки, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков с отнесением расходов по такой деятельности на счет Подрядчика.
4.5. После завершения работ Подрядчик сдает выполненные работы Заказчику по акту, который должен содержать следующие сведения: ссылку на настоящий договор, дату и место его подписания, место выполнения работ, наименование выполненных работ, подтверждение соответствия указанных работ условиям договора, технической документации и локальным сметным расчётам, перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации, фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон. После приемки работ Заказчиком Подрядчик предъявляет Заказчику в течение 5 (пяти) дней акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. При приемке скрытых работ оформляется акт на скрытые работы.
4.6. Если в процессе приемки работ будут обнаружены их недостатки, по согласованию Заказчика и Подрядчика составляется соответствующий акт, в котором указываются перечень необходимых доработок и сроки для их исполнения. При уклонении Подрядчика от подписания акта, Заказчик составляет его в одностороннем порядке. При не устранении Подрядчиком недостатков в определенные сроки, Заказчик имеет право устранить недостатки силами третьих лиц либо самостоятельно с отнесением затрат на Подрядчика.
4.7. Устранение недостатков работ фиксируется сторонами в соответствующем акте, после подписания которого Объекты передаются для эксплуатации Заказчику.
5. Порядок расчетов.
5.1. Аванс по данному договору предусматривается в размере 30% от стоимости работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора в безналичной форме на основании выставленного счета на оплату.
5.2. Расчет по настоящему договору производятся в течение 10 (десяти) банковских дней на основании выставленного счета на оплату после наступления всех нижеперечисленных событий:
— подписание сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и акта о вводе охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в эксплуатацию;
— устранение выявленных недостатков работ;
— передача Подрядчиком Заказчику в полном объеме исполнительной документации на выполненные работы;
— получение Заказчиком оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000 (в ред. ).
5.3. Платеж за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.3. По окончанию выполнения обязательств по настоящему договору, стороны проводят сверку взаиморасчётов. Акт сверки направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении другой стороне либо другим способом документально подтверждающим факт получения другой стороной Акта сверки. В случае неполучения ответа от другой стороны в течение 1 месяца с момента получения им Акта сверки, баланс расчётов между Сторонами по данным акта сверки взаиморасчётов считается подтверждённым на дату составления акта.
6. Ответственность сторон.
6.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).
6.2. Неустойка уплачивается Заказчиком Подрядчику за следующие допущенные им нарушения договорных обязательств:
— за задержку расчетов за выполненные работы уплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
6.3. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:
— за нарушение сроков начала и окончания работ уплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств;
— за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика — односторонним актом, уплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
6.4. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.
6.5. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, действия органов государственной власти, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства по причине действия обстоятельств непреодолимой силы, немедленно должна известить другую сторону о наличии препятствия и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.6. Начисление пени является правом, но не обязанностью стороны. Если пени не предъявлены, их размер равен нулю.
7.1. Подрядчик гарантирует:
— выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
— качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями передаваемой Подрядчику технической документации и действующими нормами;
— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объектов после приемки результата работ.
7.2. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц, что должен доказать Подрядчик.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок прерывается на период, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться по причине допущенных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.
8. Изменение и расторжение Договора.
8.1. Настоящий договор может быть изменен в любое время в течение срока его действия по инициативе любой из сторон.
8.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.
8.3. Заказчик вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в следующих случаях:
— аннулирование либо приостановление действия лицензии Подрядчика, либо издание государственными органами в рамках действующего законодательства нормативных правовых актов, лишающих Подрядчика права осуществлять деятельность по данному виду работ;
— задержка Подрядчиком начала работ или просрочка сдачи результатов работ Заказчику более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
— нарушение Подрядчиком условий настоящего договора и строительных норм и правил, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных технической документацией.
8.4. Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.
8.5. Сторона, выступающая с инициативой досрочного расторжения настоящего договора, направляет другой стороне письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого расторжения. При расторжении договора стороны составляют соответствующее двустороннее соглашение.
8.6. При досрочном расторжении настоящего Договора Объекты передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
8.7. При расторжении настоящего договора по вине одной из сторон виновная сторона возмещает другой стороне убытки, причиненные досрочным расторжением договора.
8.8. Досрочное расторжение договора не означает прекращения обязательств сторон, вытекающих из произведенных работ, а также не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушения, допущенные при производстве работ, которые обнаружатся в процессе дальнейшего производства работ на объекте. Устранение вышеуказанных нарушений производится за счет Подрядчика.
9. Разрешение споров.
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.
9.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
10. Особые условия.
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его уполномоченными представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.
10.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
10.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ, компенсирует Подрядчик.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
10.5. Любые договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, влекущие за собой новые обстоятельства, права и обязанности сторон, которые не определены настоящим договором, должны быть письменно подтверждены сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.
10.6. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.7. Любые указанные в настоящем договоре приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. Любой документ, составленный и подписанный сторонами во исполнение, изменение и дополнение настоящего договора, в котором будет указано, что он является приложением к настоящему договору, также становится неотъемлемой частью последнего.
10.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.1. Приложение — Локальный сметный расчет.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
г. Москва, Варшавское шоссе
УФПС Республики Марий Эл – филиал »
адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 140,
, р/с № в Марийском филиале АКБ «Связь-банк»,
Директор УФПС Республики ______________________
Договор на разработку проектной документации на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объектах почтовой связи
на разработку проектной документации на монтаж системы охранно-пожарной
сигнализации и системы оповещения о пожаре на объектах почтовой связи
г. Киров «__ » ________________ 2012 г.
», именуемое в дальнейшем «Заказчик», Кировской области-филиала » , действующий на основании доверенности № 000/ЮД от 01.01.2001, с одной стороны, и ______________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________ действующего на основании ______________________________, с другой стороны (именуемые в дальнейшем — Стороны), заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу: разработать проектную документацию на монтаж систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, пожаротушение) (далее – Проект) объектов почтовой связи УФПС Кировской области – филиала », в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Проект разрабатывается в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде.
1.3. Проект разрабатывается по отдельности на каждый отдельный объект (Приложение )
1.4. Настоящий договор заключается с победителем запроса предложений (Протокол от «___» ____________ 20__ г. №____).
2. Стоимость Договора
2.1. Стоимость выполняемых работ Подрядчиком по разработке Проекта по настоящему Договору составляет ______ руб. ___ коп. (_______________________________________________________ руб. _____ коп.), включая НДС 18% ________ руб. ___ коп. (_________________________________________ руб. _____ коп.).
2.2. Указанная сумма рассчитана (приложение № 2) по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты» (письмо Госстроя России от 01.01.2001 № НЗ-3287/10).
2.3. Указанная в п.2.1. стоимость Договора является твердой и изменению не подлежит.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата работ, предусмотренных п. 2.1. Договора, осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в два этапа.
3.2. Первый этап – авансовый платеж в размере 20% от стоимости работ предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора, в размере ______ руб. ___ коп. (___________________________ тысяч ____ руб. _____ коп.), включая НДС 18% ________ руб. ___ коп. (_________________ тысяч __________ руб. _____ коп.).
3.3. Авансовый платеж производится после заключения Договора не позднее 10 рабочих дней с момента получения счета от Подрядчика.
3.4. Второй этап – окончательный расчет по Договору в размере 80% от стоимости работ, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора, в размере ______ руб. ___ коп. (___________________________ тысяч ____ руб. _____ коп.), включая НДС 18% ________ руб. ___ коп. (_________________ тысяч __________ руб. _____ коп.), производится Заказчиком после подписания Сторонами Акта сдачи – приемки работ (приложение № 3) не позднее 10 рабочих дней с момента получения счета от Подрядчика.
3.5. Основанием для выставления счета в соответствии с п. 3.4. Договора Подрядчиком и его оплаты Заказчиком является наличие подписанного обеими сторонами Акта сдачи – приемки работ.
3.6. Копии платежных поручений с соответствующей отметкой банка отправителя, переданные получателю денежных средств, посредством факсимильной связи признаются в качестве должного уведомления о платеже.
4. Обязательства сторон и сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Разработать проектную документацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности, действующими строительными нормами, правилами и техническим заданием в течение 35 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и передать заказчику все экземпляры Проекта (в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора).
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить выполненную Подрядчиком работу, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора.
4.2.2. Обеспечить сотрудникам Подрядчика необходимый доступ в помещения __________________ здания для их осмотра (по предъявлению служебного удостоверения).
4.3. Стороны имеют право пересмотреть срок выполнения работ в случае возникновения после подписания настоящего Договора необходимости в проведении дополнительных работ, а также по другим причинам, которые согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
5. Порядок сдачи-приёмки выполненных работ
5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения работы Подрядчик составляет Акт сдачи-приемки работ (далее – Акт) в 2-х экземплярах, подписывает со своей стороны и передает его Заказчику на подписание вместе с разработанным Проектом.
Форма Акта определена в приложении № 3 к настоящему Договору.
5.2. Заказчик обязан принять выполненные Подрядчиком работы по их проведению и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта подписать и вернуть Подрядчику один экземпляр подписанного и утвержденного Акта.
5.3. В случае обнаружения недостатков по работам, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта обязан предоставить письменный отказ от подписания этого Акта с подробным изложением оснований для отказа.
5.4. В случае обоснованного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению с указанием срока их устранения. Недостатки устраняются за счет средств Подрядчика.
5.5. В случае если Заказчик отказывается от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и не предоставляет письменного мотивированного отказа, а равно, если Заказчик не заявляет своего отказа, но и не предоставляет в срок, установленный п. 5.3. настоящего Договора, подписанного Акта, работы считаются принятыми Заказчиком. Датой окончания работ считается дата предоставления Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчику. Документом, подтверждающим окончание работ, считается односторонний Акт, подписанный Подрядчиком, с отметкой об отказе Заказчика в его подписании, либо уведомление о получении Заказчиком заказного письма с Актом.
5.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру, счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
При оформлении счета-фактуры в строке:
? «Покупатель» указывать: Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (»),
адрес: г. Москва, Варшавское шоссе,
«Грузополучатель» и его адрес: ——.
6.1. Подрядчик гарантирует выполнение с надлежащим качеством работ, предусмотренных настоящим Договором. Все обоснованные претензии надзорных органов, возникшие при проведении проверок у Заказчика, должны быть переданы Подрядчику в письменном виде и на их основании Подрядчик устраняет недоработки за свой счет.
7. Конфиденциальность
7.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется соблюдать строгую конфиденциальность полученной от другой Стороны технической, финансовой, коммерческой и иной информации, а также персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке.
7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны или в порядке, установленном законодательством России.
8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.
8.2. Нарушение сроков выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 10 (десять) рабочих дней, дает право потерпевшей стороне расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8.3. Уведомление о досрочном расторжении Договора направляется другой стороне заказным письмом за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
8.4. Досрочное расторжение Договора не лишает потерпевшую сторону права требовать возмещения убытков.
8.5. В случае невыполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных в п. 4.1.1 Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы, указанной в п.2.1, за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы платежа.
8.6. Штраф и неустойка начинают исчисляться с третьего дня после момента получения письменной претензии виновной стороной. Момент получения претензии определяется по дате, зафиксированной на втором экземпляре претензии, остающемся у виновной стороны, выставившей претензию, либо по дате вручения, указанной на почтовом уведомлении о вручении.
9. Форс-мажорные обстоятельства, ответственность сторон
и разрешение споров
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в частности: пожара, наводнения, землетрясения, войны, выброса радиоактивных веществ в атмосферу, забастовок, изменения законодательства, существенно влияющего на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.2. Свидетельства, выдаваемые соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства.
9.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается при наступлении обстоятельств непреодолимой силы на время, в течение которого последние действуют. При этом ни одна из Сторон не имеет права предъявлять другой Стороне требования компенсировать возможные убытки.
9.5. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трех) месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления уведомления другой стороне. Подобное расторжение Договора не дает ни одной Стороне права требовать возмещения убытков от другой стороны.
10. Срок действия Договора
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе проведение дополнительных работ, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть разрешены по мере возможности путем переговоров Сторон.
11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области в установленном законодательством порядке.
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства или международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.
12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Каналы связи «Линия Доверия» »: 8(3Сообщения будут приниматься по , на автоответчик (4и через форму обратной связи на сайте » сайт www.russianpost.ru.
12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
13.1. Приложение . Техническое задание на разработку проектной документации на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в 5 объектах почтовой связи УФПС Кировской области – филиала ».
13.2. Приложение . Расчет стоимости проектных работ на монтаж систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения.
13.3. Приложение . Форма акта сдачи-приемки работ.
13. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Договор на монтаж пожарной безопасности
Договор N ____
на установку пожарной сигнализации
«__» ____________ ____ г.
(наименование) , именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.) , действующ__ на основании (Устава, положения или доверенности) , с одной стороны, и (наименование) , именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, Ф.И.О.) , действующ__ на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
1.2. Условия выполнения работ:
Пожарная сигнализация устанавливается (указать адрес) .
Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93», «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: ____________________ в количестве ________________ в следующих местах: ____________________, используемые методы монтажа: ____________________.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ: ________________ рабочих дней с момента предоплаты и готовности объекта.
Дата начала выполнения работ: «__» ____________ ____ г.
Дата окончания выполнения работ: «__» ____________ ____ г.
2.2. Срок завершения работ может быть изменен по соглашению сторон.
2.3. Выполнение работ завершается подписанием Акта сдачи-приемки работ.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Цена работ по Договору составляет ________________ (________________) рублей, в том числе НДС ________________ (________________) рублей.
3.2. Оплата по Договору производится в течение ________________ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (или: ____________________).
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
4. Порядок сдачи-приемки работ
4.1. Сдача работ по настоящему Договору осуществляется по Акту приема-сдачи выполненных работ.
4.2. Исполнитель в течение ________________ дней после окончания работ направляет Заказчику для подписания Акт приема-сдачи выполненных работ.
Заказчик в течение ________________ дней с момента получения акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт приема-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
4.3. Право собственности на результат выполненных работ по договору переходит к Заказчику с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи.
4.4. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту приема-сдачи, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя не позднее чем через ________________ после окончания работ.
4.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами — обе Стороны поровну.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере ________________ процентов от цены работ за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ____________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (или: убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками; или: только убытки; или: только предусмотренные Договором неустойки).
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия) .
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение ________________ дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.) , является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более ________________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора
7.1. Договор действует в течение ________________ с даты его заключения.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: ____________________
Заказчик: ____________________
